هنگام مواجهه با هم‌زمانیِ هم‌باد یا عملکردی، پیمانکار باید تأخیرات هم‌زمان روی مسیر بحرانی خود را در مقابل تأخیرات مسیر بحرانیِ کارفرما-مسبِّب خارج نماید. چنانچه یک پیمانکار، تأخیراتِ خود را که اثری [دامنه‌دار] روی مسیر بحرانی گذاشته‌اند، به‌درستی محاسبه نکند، آنگاه بازیابی موارد ادّعای مرتبط با تأخیر به طرفیّت کارفرما، در معرض ریسک قرار می‌گیرد. آراء آتی نهایی دیوانعالی ، موارد ادّعای تأخیر پیمانکار را رد کرده‌اند، به‌سبب اینکه پیمانکاران آثار [دامنه‌دارِ] تأخیرات هم‌زمان خود روی مسیر بحرانی را به‌درستی تعیین، کمّی‌سازی، یا تسهیم ننموده‌اند.

• یک ادّعای پیمانکار درخصوص بازیابی تأخیرات وی به‌طرفیّت کارفرما رد شده، زیرا پیمانکار تأخیرات درهم‌تنیده‌شدة کارفرما و تأخیرات هم‌زمان پیمانکار در طول احداثِ واحدهای مسکونی چندخانواریِ ایستگاه دریایی دریاچه‌های بزرگ در نزدیکی شیکاگو، ایلینویز را، تفکیک و تسهیم ننموده است. دادگاه، هر دو طرفِ [قرارداد] را در تأخیر، سهیم دانست؛ بااین‌حال، هیچ طرفی [از قرارداد] نمی‌تواند خسارات تأخیر را بدون اثبات روشنِ [نحوة] تسهیم تأخیرات هم‌زمان، بازیابی کند.
• پیمانکار برای دریافت بازیابی خسارات تأخیر خود محق نبود، زیرا تأخیرات ‌هم‌زمانِ پیمانکار-مسبِّب را که باید در مقابل تصدیع مسیر بحرانیِ کارفرما-مسبِّب، [از شمولِ] خسارات تعیینی خارج نماید، تشخیص نداده و به‌درستی تسهیم ننمود. پیمانکار طرح نمود که وی به‌واسطة ابلاغ دیرهنگام قرارداد [از سویِ] کارفرما، تصدیع توسّط کارکنان دولت، تحویل دیرهنگام مصالح تأمینی کارفرما، و بسته‌های کاری فنّی تعیین‌تکلیف‌نشده [از ناحیۀ] کارفرما، دچار تأخیر شده است. دادگاه [نه‌تنها] مواردی از تأخیر کارفرما-مسبِّب را نیافت، بلکه مواردی از تأخیرات هم‌زمان تسهیم‌نشدة پیمانکار را پیدا کرد که پیمانکار، در لحاظ‌نمودن آن‌ها قصور ورزیده بود.
• یک ادّعای تأخیر پیمانکار مردود شناخته شد، زیرا وی در جداسازی و تسهیم تأخیرات هم‌زمان خود در مقابل تأخیرات مسیر بحرانیِ کارفرما-مسبِّب، قصور ورزیده بود. پیمانکار هیچ‌گونه تحلیل برنامة زمانی‌ که نشان ‌دهد تأخیر کارفرما-مسبِّب در پروژه چگونه و چه‌وقت پایان می‌یابد، ارائه نکرد. دادگاه ابراز عقیده کرد [مبنی بر این] که اظهارات بی‌پشتوانة پیمانکار درخصوص تأخیرات و آثار [دامنه‌دارِ متوجّه‌] کارفرما، از کفایت بار اثبات [ادّعای] پیمانکار، برخوردار نمی‌باشد.